최재성 의원 발언

공사는 지금 사회진흥과에 예산이 계상이 되어있습니다. 그래서 수해가 나서 큰것 같으면 저희가 집행할 수도 있고 대다수는 읍면동에 배정을 해서 그때그때 바로 예산성립이 없이 집행해 줄 수 있는 그런 편의적인 예산과목이 되겠습니다. 그래서 읍면동에서 주로 다 집행을 합니다.

예산책정 할때는 시장.군수는 7억까지 계상을 한다, 면은 4천을 한다, 동은 얼마얼마라고 액수가 포괄적으로 나와있어서 그렇게 계상을 하게 되었습니다. 일단은 년초에 포괄적으로 계획해 놓는 예산이 되겠습니다. 사업명없이 바로 조치할 수 있는 성격의 예산확보를 위한 것입니다.

다른 위원 질문 없습니까? 한일우 위원님.

네.

동에는 없는데가 있어요.

빨리 충원을 하도록 노력하겠습니다.

노력을 하겠습니다.

더 질의 하실 위원이 안 계시므로 총무국소관에 대한 건설공사 현황조사를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 잠시 휴식을 위하여 정회하고자 하는데, 이의 없으십니까? (";없습니다";하는 의원 있음) 그러면 10분간 정회를 선포합니다.

건설교통국장 김재호입니다. 지금부터 건설교통국 소관 사항에 대한 내용을 보고드리겠습니다. 우선 저희 건설교통국에서 현재까지 집행했거나 추진중이거나 완공된 공사가 총 151건입니다. 완료가 61건이고 진행중인것이 90건인데, 건설과 소관이 86건, 수도과가 37건, 하수과가 28건이 되겠습니다. 보고드릴 순서는 사업시행이 연된 사유하고 설계변경사업, 세번째 추가예산에 계상된 사업, 네번째 부진사업 및 미착공 사업, 여섯째 기타 문제점있는 사업순으로 보고를 드리도록 하겠습니다. 우선 사업시행이 지연된 사업내용을 말씀드리면 총 15건이 되는데, 도로개설이 7건, 교량이 1건, 농로포장이 6건, 하천개수가 2건이 되겠습니다. 사업시행이 지연된 사업중에서 공기가 연장되는 사업을 내용별로 말씀을 올리도록 하겠습니다. 3페이지가 되겠습니다. 첫째, 동삭동 대로 1-4호선, 즉 법원.검찰청 진입로 개설사업은 연장이 1.15㎞에 폭이 25M입니다. 총 21억 5,132만원을 들여서 공사를 했는데 당초 96년도 6월 25일날 공사를 완료할 예정이었는데, 공사구간내 삼천리 도시가스관이 병행시공되고 평택전화국의 통신관로 매설 및 광케이블 이설, 상수도관 이설등으로 인해서 공사가 약 3개월이 지연된 9월 31일 완공을 했습니다. 다음 서탄 진입로 확.포장공사는 94년 12월 26일 착공을 해서 금년도 5월 16일까지 공사를 완공할 계획이었는데 토지 및 지장물 협의가 지연이 되고 영농이나 추계추수가 지연이 되서 96년 12월말일 까지 공사를 완료하도록 하겠습니다. 그다음에 견산~청호간 도로확.포장공사는 95년 10월 2일날 착공을 해서 96년 7월 11일까지 공사를 마무리 할 예정이었으나 토지 및 지장물 협의지연과 더불어서 공사비가 약 12억이 미확보가 되서 금년도 12월 30일까지 완공을 보도록 하겠습니다. 서정탕~중앙공업사간 도로개설은 96년 6월 17일 완공을 할 예정이었는데 여기도 역시 지장물 해결이 됐습니다. 다만 울타리가 해결이 완됐는데 금년 12월 31일까지 공사를 완공을 하도록 하겠습니다. 다음에 적환장 진입로 변경개설공사는 작년도 4월 10일 착공을 해서 금년도 6월 15일 공사를 완공을 하고자 했으나 공사구간내에 집이 한채가 있습니다. 철거가 되지않아서 현재까지 준공을 못하고 있는데 12월 31일까지 완공을 보도록 하겠습니다. 가곡~청호간 도로확.포장공사는 95년5우러 11일 착공을 해서 작년도 11월 6일까지 공사를 완료를 하려고 계획은 세웠는데, 토지 및 지장물 협의가 지연되고 영농기로 인해서 금년도 12월 31일까지 완공을 하도록 하겠습니다. 시외버스터미널~88슈퍼간 도로개설은 공사가 완공은 됐습니다만 지장물 협의지연으로 인해서 96년 5월 6일 완공되어야 할 공사가 6월 25일 공사가 끝났습니다. 노성교 보수공사도 95년 5월 6일 착공을 해서 96년 2월 8일 준공예정이었는데 주민들이 교량폭이 좁다고 해서 교량폭 확장을 요구하기 때문에 재설계를 하고 그에따른 예산이 추가소요되서 금년도 10월 12일 준공을 했습니다. 다음은 4페이지가 되겠습니다. 원평동 16통~20통간 농로포장공사는 당초 금년도 6월 3일 공사를 끝내려고 했는데 인접부 농경지 추수가 되지않아 금년도 11월 30일까지 마무리를 하도록 하겠습니다. 해창3,4리 하수도시설 공사도 금년 10월 30일까지 공기를 정했는데 인접 농경지의 추수가 되지않아서 추수가 끝나는 12월 31일까지 공사를 완료하도록 하겠습니다. 다음에 동고2리 하수도공사도 10월 7일이 준공기간인데 농경지의 추수가 늦어져서 11월 30일까지 공사가 지연되겠습니다. 여염리 농로포장도 금년도 10월 2일까지 완공을 해야되는데 공사시행할 부분에 사유지 4필지가 있습니다. 이것을 해결한 후에 해야되기때문에 11월 30일까지 공사가 지연이 되겠습니다. 가곡리 농로확`포장도 10월 9일까지 완공을 해야되는데 용지보상이 협의가 이루어지지 않아서 금년말까지 공사가 지연되겠습니다. 다음 5페이지가 되겠습니다 서정천 개수공사는 완공을 했는데 당초 우기적인 금년도 7월 14일까지 공사를 완료할 예정이었는데 수중포설치 신청 및 설계 변경등으로 인해서 약 2개월이 늦은 9월 14일 완공을 했습니다. 지산천 개수공사도 95년 4월에 착공을 해서 금년도 4월 14일 준공예정이었는데 지장물 보상협의가 지연이 되서 9월 5일 완공을 했습니다. 다음에는 6페이지 설계변경사업에 대해서 말씀드리면 총 사업건수가 설계변경한 것이 25건인데 내용을 말씀드리면 도로개설이 5건, 교량이 1건, 농로포장 1건, 배수로설치공사가 2건, 하천개수공사가 2건, 배수관시설공사가 3건, 하수도공사가 7건, 상수도사업이 4건이 되겠습니다. 7페이지 내용별로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 동삭동 대로 법원~검찰청간 진입로는 암거가 2.5m에 1.5m 시설로 추가되고, 교통안전시설에 있어서 신호등하고 표지판, 차선등이 추가신설 되었고, 상수도 이설공사가 포함이 되겠습니다. 거기에 가드레일 및 흄관이 신설이 되서 당초에 저희가 발주할 적에는 도급 ` 관급 합쳐서 17억2,838만8천원을 계상을 해서 집행을 했는데 4억2,293만2천원이 늘어난 21억5,132만원을 가지고 준공을 했습니다. 공사지연이 됐던 노성교 보수공사도 마을 주민들이 당초 교량폭이 5m가 좁다고 해서 8m로 확장을 요구하는 바람에 당초 8천9백만원의 예산을 세웠다가 1억4천만원이 증가된 22억9백만원을 가지고 공사를 완료를 했습니다. 원평동 중로개설도 공사는 완공을 했습니다만 95년도 경기도 종합감사시 지적사항이 있어서 정정해서 계상을 했는데 가옥침수 예방을 위한 도로폭의 조정과 하수시설을 추가시설을 했고 편입작물철거에 따른 건축폐기물 처리비용을 추가계상을 해서 당초에 3억9,036만9천원에서 1,529만7천원이 늘어난 4억526만3천원을 가지고 완공을 했습니다. 적환장 진입로 변경개설도 당초에 4억3,051만7천원을 가지고 발주를 했는데 도로개설 구간내에 많은 쓰레기가 발생해서 처리비용을 계상해서 7,548만8천원이 증액된 5억599만7천원으로 변경이 됐습니다. 이것이 변경은 되겠지만 아까 말씀드린대로 가옥한채가 철거되지 않아서 현재 공사가 진행중에 있습니다. 시외버스터미널~88슈퍼간 도로도 관급 ` 도급 합쳐서 1억4,487만8천원을 가지고 계약을 했는데, 옹벽설치 대상구간이 추가설치 되었고, 지장물 철거수량이 증가함과 동시에 도로폭이 조정이되서 3,744만1천원을 가지고 증액된 1억8,232만원을 가지고 현재 공사가 완공중에 있습니다. 죽리~한산간 도로확 ` 포장도 당초에는 5억5,726만7천원을 가지고 집행을 했는데 예금경비 인명추구가 연장이 됐고 예비용 옹벽이 설치됨과 동시에 전답 주변지역 배수관설치와 아울러서 공사기간이 길었기때문에 물가변동율 적용을 해서 1억118만1천원이 늘어난 6억5,844만8천원을 가지고 공사준공을 했습니다. 다음에 8페이지가 되겠습니다. 동창~내리간 포장공사에도 당초에 7,270만9천원을 가지고 발주를 했는데 주민들 의견이 농로포장을 30m를 더 연장을 해달라고 해서 입찰잔액을 사용을 해서 261만2천원이 늘어난 7,532만1천원을 가지고 공사를 진행중에 있습니다. 복남2,3리간 배수로설치공사도 당초에는 2억8157만1천원을 가지고 시작을 했는데 복남리 사유지 편입되는 것이 협의가 되지않아서 그 구간을 빼고 공사를 해서 도급에서 1,866만원늘고 관급에서 1,864만5천원이 늘어나서 최종적으로 22만1천원이 감액된 2억8,157만1천원을 가지고 공사를 매듭을 지었습니다. 하북4리 배수로설치공사도 당초에는 5억4,367만8천원을 가지고 발주를 했는데 흄관이 800mm 짜리가 추가가 되서 포장공사가 4구간 추가됐는데 이것은 인접도로하고 연결을 해서 포장했기때문에 총 3,122만4천8백원이 늘어나서 5억7,490만3천원을 가지고 공사를 완공을 했습니다. 다음에 9페이지가 되겠습니다. 서정천 개수공사도 당초에 9억515만5천원을 가지고 계약을 했는데 각종 물량이 변동이 되서 설계변경이 됐습니다. 그 내용을 말씀드리면 경기도에서 시행하는 서정천 개수공사사업과 중복으로 되어 있기때문에 옹벽설치를 369m를 감소를 했고, 교량 및 옹벽보호를 위한 수중보 5개소를 신설을 했습니다. 또한 주민불편 해소를 위한 건의에 의거해서 농로포장을 연장을 했습니다. 이에따라서 도급이 5,876만5천원이 줄고, 관급이 4,490만1천원이 늘어나서 총 1,386만4천원이 이 공사에서는 삭감이 됐습니다. 그래서 8억9,129만1천원을 가지고 발주를 했는데 옹벽이 59m가 줄고 콘크리트 포장이 2,47a가 줄었습니다. 이유는 동 공사에 포합되는 지역의 주민이 완강하게 불응을 했기때문에 주택 한동이 미철거가 됐습니다. 그래서 사업물량이 감소가 되서 도급에서 353만4천원이 줄고, 관급에서 1,680만원이 줄어서 총 2,033만4천원이 줄어든 4억9,271만3천원을 가지고 공사를 완공을 했습니다. 다음에는 10페이지가 되겠습니다. 광역상수도 5단게 진위계통 수도시설은 물량에는 변동이 없습니다. 다만 배수관로 콘크리트 구간에서 토사구간으로 설계가 250m가 변경이 되고 맨홀 9개소가 물량착오로 정산이 됨과 동시에 관급자재 계약단가를 조정을 했습니다. 그래서 도급에서 4,791만9천원이 줄고 관급에서 192만원이 줄어서 당초에 26억3,279만9천원을 계약을 했는데 4,983만9천원이 삭감된 25억8,296만원으로 현재 공사를 진행하고 있습니다. 진위면 은산5리 농로포장공사는 다른 것은 변동사항이 없는데 부락주민들이 길이를 30m 더 연장을 해달라는 요구에 의해서 459만8천원이 늘어난 7,352만7천원을 가지고 공사를 완공을 했습니다. 오성면 숙성리 배수관로 공사는 당초에 물량이 461m였는데 253m로 줄었습니다. 이유는 사유지가 편입 되는데 주민이 반대를 하기때문에 관급이나 도급에서 1,827만7천원을 줄여서 당초에 3,646만7천원이 계약을 했다가 1,819만원으로 공사를 완공을 했습니다. 원평동 18통 노후관 개량공사는 연장이 40m가 줄고 도로포장이 0.9a가 줄었습니다. 그 이유는 콘크리트포장 복구구간의 일부가 원평도에서 시행예정인 재포장구간과 중복이 되서 물량을 조정을 해서 당초에 5,508만3천원을 계약을 했는데 990만5천원이 줄고 4,597만8천원을 가지고 공사를 완료를 했습니다. 다음에 12페이지이니다. 계속 설게변경사업이 되겠습니다. 대사리 하수도 및 포장공사는 당초에 7,574만원을 가지고 공사를 착공을 했는데 시공구간에 일부 토지소유자가 반발을 해서 흄관규격을 변경을 하고 위치를 변경을 했습니다. 그래서 당초보다 645만9천원이 늘어난 8,211만9천9백원을 가지고 현재 공사를 진행을 하고 있습니다. 다음에 노와1리 하수도 포장공사도 당초에는 유형하수도가 306m였는데 219m로 물량조정을 해서 87m가 줄고 흄관이 당초에는 없었는데 60m를 늘렸습니다. 그래서 유형측구 306m중에 219m만 시공을 하고 60m 흄관을 1,000mm로 주민들이 요구를 했기때문에.

설명드리는데 제가 조금 말씀을 드리겠습니다. 금액은 저희 현황에도 나와 있으니까 증액, 감액만 얘기해 주세요. 현황에 나와있으니까 저희가 보고 있습니다.

네. 알겠습니다. 공사는 지금 노와1리 하수도 포장공사는 완료가 됐고 신리 하수도 공사는 마을주민 건의에 1구간 흄관부설 연장설치로 인해서 625만6천원이 증액이 됐습니다. 독곡동일원 하수도 공사도 당초보다 물량이 늘어나서 389만5천원이 증액이 됐고, 원평동 19통 진입록확 ` 포장공사는 당초보다 물량이 줄어들어서 1,102만8천원이 감액이 되었습니다. 중앙동 믿음예식장앞 하수도 공사는 동 공사구간내 하수도 이설비가 증가가 되고 빗물받이가 늘어나서 629만7천원이 증액이 됐습니다. 송천시장 하수도 공사도 관로연장하고 물가변동으로 인해서 인상을 해줘서 총 1,827만9천원이 증액이 되었습니다. 13페이지가 되겠습니다. 서정역주변 하수도공사도 물가변동으로 인한 인상을 해줘서 2,021만3천원이 증액이 되서 완공을 했습니다. 남산터~송탄역간 하수도공사도 당초보다 60만원이 늘어난 것으로 공사는 완공이 됐습니다. 송탄 장당 하수종말처리장은 3억2,232만원을 감액을 했는데 이것은 저희가 4차까지 공사계약을 했는데 4차에 공사를 할수가 없는 형편이기 때문에 내년도 5차분으로 조정을 했고, 물가변동으로 인한 것도 조정을 했습니다. 다음 14페이지 추가에산액 게상된 사업을 말씀을 드리겠습니다. 사업건수는 총 4건이고 도로포장이 1건, 교량개설 및 하수도정비공사가 1건이 되겠습니다. 세월교 가설공사는 먼저 공사를 1차에 끝냈는데 주민들이 계속 연장을 요구해서 154m를 계획을 해서 저희는 2억원이면 될줄 알았는데 용역비하고 시설비가 모자라서 추경에 9천3백만원을 더 세웠습니다. 노성교 보수공사도 아까 말씀드리대로 교폭이 확장되기때문에 1억2천을 더 세웠고, 죽리~한산간 포장공사도 보상비하고 시설비가 늘어나서 추경에 5천만원을 더 세웠습니다. 진위천 하도정비는 당초에 공재판매액 추정을 28억7천1백만원을 잡았는데 실제 판매수입이 나오질 않아서 추경에 14억1천9백만원을 더 확보를 했습니다. 16페이지 부진사업을 말씀드리겠습니다. 총 사업이 6건인데 배수로개선사업이 2건, 배수관매설사업이 1건, 하수도사업이 3건이 되겠습니다. 17페이지 내기리 배수로설치 사업은 예산이 8천6백만원이 있는데 용지보상이 다 끝나지 않아서 11월달에 착공을 할 에정으로 있습니다. 다음에 유천 배수펌프장은 용지매수가 다 되고 2필지 3,300㎡가 안됐는데 이것은 수용자에게 신청을 했더니 재결에 대한 공고가 어제 내려왔기 때문에 그것만 되면 바로 공사가 착공될 것 같습니다. 동삭대로 배수관공사에 9천만원이 있는데 이것은 소재가 법원 ` 검찰청앞에 수도를 공급하려고 했는데 그 지역이 앞으로 구획정리를 계획하고 있는 지역이기 때문에 이것을 묻어도 그때가서 무용지물이 되지는 않겠지만 어차피 구획정리가 되면 배수관로개설을 새로 해야되기 때문에 이것은 유보를 시키고 집행을 안 했습니다. 다음에 주공 1단지 이충택지 지구간 하수도 공사는 지금 기공승낙을 증채하고 있는 중이기때문에 되는대로 바로 공사를 착공을 하도록 하겠습니다. 다음에 세교 10통 아파트 공사는 설계중에 있고, 비전2동 14통 하수도도 설계중에 있습니다. 기타 문제점있는 사업을 보고를 드리겠습니다. 전부 3건인데 도로가 2건, 교량이 1건이 되겠습니다. 20페이지에 팽성~안중간 도로개설은 저희가 3백억을 가지고 연차 공사로 추진을 하고 있는데 여기에서 문제가 되는 것이 팽성대교가 있습니다. 이것이 당초에 설계했을 때에는 PC빔으로 해서 40m를 하도록 되어 있는데 도에서 설계 심의할 적에 너무 무모하게 설계한게 아니냐해서 재검토를 하는 것이 좋겠다 해서 설계승인이 됐는데, 평택군 당시에 집행을 했습니다. 집행을 했는데 먼저 대형공사장에 대한 안전점검을 나왔는데 그때 전문가들이 나와서 아무래도 PC 빔 40m는 위험하니 스틸박스로 바꾸는 것이 좋지않겠느냐, 강구적으로 바꿔라 하는 의견이 내려와서 앞으로 이것은 PC빔을 강구적으로 바꿔야될 그러한 문제점이 있습니다. 서탄진입도로도 발주는 94년도 12월달에 했는데 주민들께서 현재 금왕리 면사무소앞 지나가는게 폭도 협소하고 면소재지의 발전을 위해서는 그뒤 논으로 도로를 돌려주는게 좋지않겠느냐 그런 건의가 있어서 저휘가 이것을 신중히 검토를 하고 있는데 요즘 농지전용이 되지않아서 농지전용 여부가 문제가 되겠습니다. 농지전용만 되면 주민의견을 그대로 수렴하고자 합니다. 다음에 서탄고가차도 실시용역설계로 서탄진입로가 철도진입로가 있는데 도로구제령에 의한 도로가 되지를 못해서 철도를 넘어서 고가도로를 계획을 했는데 지금 건설부에서 계획하고 경기도에서 용역발주한 1호국도 우회도로를 계획하고 있습니다. 그래서 그것하고 중복이 되서 나중에 1호 국도에 대한 도로용역이 완전히 끝나면 그때가서 검토해야될 사항이라고 생각을 합니다. 이상 불충분하지만 간단하게 보고를 올렸습니다.

건설교통국장 수고하셨습니다. 다음 질의 를 하도록 하겠습니다. 질의 하실 위원님 계십니까? 질의 하실때 기부된 건설공사실태조사자료 책자하고 오늘 보충자료 책자 내용 다 좋습니다. 질의 를 해 주시고 질의 하실 때는 페이지하고 정확한 내용을 말씀하신 다음에 해주세요. 최재성 위원님 질의 해 주십시오.

영풍제지에서 서탄면사무소까지 들어가는 공간입니다.

네.

별로 손을 안 댔습니다.

네.

최위원님이 모르시는데 답변을 드리면 그 공사가 94년 12월에 설계해서 95년도에 공사를 하려고 했는데 그 회사가 부도가 났어요. 그래서 보증회사에서 공사를 착공을 해야되는데 작물같은것 때문에 구조족으로 문제가 있습니다.

못대고 있어요.

은산~청호간은 한국야쿠르트 있지않습니까? 거기부터 맞는지 모르겠지만 삼남대로하고 하는지, 오산쪽으로 가게 됩니다. 오산쪽으로 가시다 보면 저쪽 갈곳리가 평택시로 되어 있었으면 오산경계까지 가야되는데 오산으로 편입되서 갈곳초등학교 있는데까지 가겠습니다.

책임이 있죠.

서면으로 보로를 드리도록 하겠습니다.

지적도 입니까, 위치도 입니까?

네.

다른 위원님, 한일우 위원님.

네.

네. 중단상태에 있습니다.

가옥입니다.

1차 구간내 건물이 지산동 239번지 전치길이라는 분이 가옥을 가지고 있는데 면적이 48.4㎡가 됩니다. 그전에 노인이 살아계실적에 저희가 여러번 가서 말씀을 드렸는데 돌아가신분의 말씀이 현재 보상 가지고는 다른곳에 가서 방을 얻지 못하니까 자기는 감정한 것을 가지고는 따질수 없다, 그러니 다른 곳에 가서 임대주택이라도 얻을 수 있는 가격을 줘야되지 않겠느냐하고 보상에 불응하고 있었습니다. 그래서 감정가격이 1천8백만원이 나왔는데 그분이 요구하는 대로 들어드리려면 1천만원 정도를 더 별도로 해드려야 되는데 법상으로느 해드릴수가 없습니다.

후속조치라는게 중앙토지수용위원회에 제기해서 강제집행하는 수밖에 없습니다.

거기가 일부 편입이 됩니다.

진위면 은산리가는 도로까지 연결을 하려고 계획을 하고 우선 적환장 진입로가 협소하기 때문에 1차적으로 거기만 하는 것이지, 끝내는 은산리가는 마산리까지 연결하는 도로입니다.

자동차학원은 협의가 완료가 됐고 나머지는 97년도에 사업을 계속해서 마무리를 짓겠습니다.

그렇게 노력을 하겠습니다.

김창수 위원님 질의 해 주시기 바랍니다.

지금 저희가 1차 구간에는 예산에 문제점은 없습니다. 다만 내년도 사업은 내년도에 다시 예산을 확보해야 될 문제점은 있습니다만 현재 집행한 구간은 예산의 문제점은 없습니다.

바로 소송재결을 올려서 연말까지 하도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

5페이지를 봐 주세요. 지산천 개수공사는 당초계약기간이 95년 4월 13일부터 96년 4월 13일인데 지장물 보상협의 지연으로 해서 공기를 연장해준 것입니까?

공기를 연장해준 거죠.

네.

당초에는 3m에 1.5m짜리 박스암거를 304m를 설치하게 되어 있는데 역시 이것도 사유지 봉남리 441-1번지 용지가 협의가 되지않아서 72m를 박스를 해야 될 것을 다른데로 돌려서 흄관 1,500mm 137m를 묻었습니다. 그래서 당초 박스한 것만은 못하지만 그래도 소기의 목적을 달성될 수 있도록 공사는 시공이 되었습니다.

저희가 단면을 결정을 할 적에는 그 부분의 오수량, 우수량을 검토를 해서 결정을 합니다. 그런데 이게 암거설치한 단면이 하나는 4.5㎡가 나노고, 아래 흄관을 묻은 것은 1,500mm를 묻었기 때문에 유수의 속도가 달라지고 해서 당초에 설계했던 것보다 물빠지는 속도가 늦어지니 않았나 생각은 듭니다. 그러나 단면결정은 전부 계산에 의해서 나온것이기 때문에요.

김창수 위원님 질의 해 주시기 바랍니다.

네.

본관공사는 수자원공사에서 하기때문에 저희하고는 관계가 없고, 하려면 수자원공사에서 해야되고 저희는 관이 오는데에서 분기만 받아서 하게 되어 있습니다.

건의한 사실이 없는데요.

수도과장이 답변을 드릴께요.

제가 답변을 올리겠습니다. 최위원님께서 질의 하신 것은 하천쪽으로 수자원공사에서 설계변경을 해서 거의 다 됐다고 지난번에 수자원개발공사의 실무팀이 우리 사무실에서 직접 얘기를 했습니다. 그래서 그 설계가 끝나면 평택시에다 거기에 대한 통보를 정식을 해주겠다고 거의확답을 받았습니다.

질의 하실 위원님 안계십니까? 한일우 위원님.