김경환관리국장
관리국장 소관사항에 대해서 답변 올리겠습니다. 우선 사안별로 답변을 올리기 전에 대체적으로 위원님께서 지적하신 사항이 금년도 결산사항에 있어서는 이월이 너무 많고, 그 중에서 특히 사고이월이 많고, 그 다음에 불용액이 많으며 또 미수납액이 많다, 이런 지적을 받았습니다. 담당 국장으로서 이 점 위원님들께서 심의. 의결해 주신 예산을 알뜰하게 효율적으로 집행을 해야 되는데 그러한 점이 있어서 대단히 죄송스럽다는 말씀을 드립니다. 우선 먼저 김호일 위원님께서 명시이월비 17건은 시의회 승인을 받도록 되어 있는데 의회 승인을 받았는지 여부를 질의하셨습니다. 명시이월비는 지방재정법 제40조 및 동법시행령 제37조에 의거 사전에 시의회 승인을 받도록 되어 있습니다. 따라서 우리 교육청에서는 명시이월비 17건인 361억 6,656만원을 97년도 교육비특별회계 제2회 추가경정예산안에 계상하여 의회의 심의.의결을 받은 사항이라는 말씀을 드립니다. 다음은 이월에 대해서 말씀드리겠습니다. 이월에 있어서는 송미화 위원님, 이강진 위원님, 한춘자 위원님, 김평성 위원님, 김옥원 위원님, 여러분이 말씀을 하셨습니다. 이월은 사고이월과 명시이월, 계속비 이월이 있습니다만, 사고이월에 대해서 집중적으로 말씀을 드리겠습니다. 사고이월이 발생된 사유는 위원님도 다 아시겠지만 여러 가지로 많이 있습니다. 그래서 일반적인 원인을 말씀드리면 학교의 신.개축공사가 절대공기가 1년에서 3년 정도 소요됩니다. 그러나 장마가 계속되고 또 동절기 물공사가 중지되고 하다 보면 절대공기가 1년에 연간 약 250일 정도로서 사실상 여러 가지 어려움이 있습니다. 그래서 사고이월이 불가피하게 이루어지는 경우가 있고, 또 학교는 학생 수업에 지장이 없도록 수업시간을 피해서 공사를 발주.시행하는 그런 사유가 있습니다. 그래서 추가 소요공기가 필요한 경우가 있고, 또 이해 당사자들의 민원으로 인한 공사지연도 있고, 추경에 반영된 시설비에 대하여는 예산확보 후 설계발주로 절대공기가 부족한 경우가 있고, 건축공사에 따라 별도 발주되는 감리용역, 전기, 통신, 관급자재는 건축공사가 지연되면 자동적으로 이월이 발생하게 됩니다. 한 공사에 따라서는 10개 이상의 공사가 겹쳐지는 경우가 있습니다. 그래서 부득이 사고이월이 발생됩니다만, 사유야 어떻든 간에 가급적이면 사고이월을 줄이도록 노력을 하려고 하고 있습니다만, 참고적으로 말씀을 드리면 96년도와 비교할 때에 명시이월은 96년도에 39건에 1,313억 9,300만원을 이월했습니다만, 97년도에는 17건 361억 6,600만원을 이월해서 건수로는 22건, 금액으로는 952억원이 줄어들었다는 말씀을 드리고, 사고이월에 있어서는 96년도에는 457건이었는데 97년도에는 361건으로 96건이 줄어들었다, 다만 액수에 있어서는 전년도보다 340억원이 늘었다는 말씀을 드립니다. 그래서 도합 건수에 있어서는 117건이 줄어들고, 금액으로는 611억원이 줄어든 예산이라는 말씀을 드립니다. 또 구체적인 사유를 말씀하셨기 때문에 361건에 대해서 구체적으로 다 말씀을 드릴 수 없고 간략하게 몇 가지만 말씀을 드리면, 안전시공을 위한 겨울철 물공사 중지로 인한 강남고등학교 강당형 체육관 증축공사 외 7건에 24억원이 사고이월 되었고, 유관기관과의 협의지연 등으로 인한 서울과학전시관 신축공사 이것은 관악구청과 협의가 지연되었습니다만, 이 외에 9건에 142억원, 건축 시공회사 및 보증 시공사 부도로 인한 공사지연으로 인한 인헌고등학교 강당 겸 체육관 증축공사 외 8건이 75억원, 장기계속사업 절대공사기간 부족으로 인한 휘경공업고등학교 교사신축 및 부지조성 공사 외 13건이 256억원, 건축공사와 연관되어 이월된 둔촌고등학교 교사신축 통신공사 외 242건에 250억원, 토지매입 지연으로 인한 공사기간 부족에 따른 오봉초등학교 신설부지 토지매입비 외 10건에 299억원, 학생수용 및 학생수업 지장을 최소화하기 위한 교사동 철거 지연에 따른 후암초등학교 교사 재건축 시설공사 외 11건에 67억원, 설계지연으로 공사발주가 지연된 양재초등학교 강당 겸 체육관 증축공사 외 22건에 132억원, 정밀안전점검 결과 집행계획 또는 공사추진 변경 등으로 인해 공사발주가 지연된 송화초등학교 교사 보수공사 외 7건에 13억원, 본예산에 편성되지 않고 추경예산에 편성되어 설계 및 발주기간 소요로 공사기간이 부족한 중화고등학교 화장실 중축공사 외 6건에 19억원, 각종 민원 제기로 인해 공사진행이 지연된 방원고등학교 교사신축 및 부지조성공사 설계용역 외 3건에 26억원, 기초공사시 암반 돌출이나 폐기물 불법매립 등 공사진행시 돌발적인 사태발생 등으로 공사기간 연장으로 인한 연지초등학교 교사신축 및 부지조성공사 외 5건에 32억원, 조달물품 납품지연 등 기타 사유로 인한 영중초등학교 교육기자재 구매 외 5건에 2억원 등입니다. 구체적인 내역은 별도로 배부한 내역에도 있습니다만, 그 구체적인 사유가 필요한 사항에 대해서는 필요하시면 요구하신 위원님께 별도로 제출하도록 하겠습니다. 다음은 장진국 위원님께서 학교부지 중 타인 재산을 점유하는 총면적은 얼마이며, 학교별 자료를 제출해 주기 바라며, 타인 명의 부지를 매입한 현황을 물으셨습니다. 개인소유의 토지를 학교에서 무단 점유한 부지는 총 6만 6,742㎡ 약 2만 191평으로서 구체적인 자료는 서면으로 제출을 하겠습니다만, 타인소유 부동산을 우리 교육청이 점유.사용하던 부지를 매입한 것은 서울과학고등학교에서 사용하던 학교법인 고계학원 소유 1,123㎡, 학교법인 경신학원 소유 132㎡, 총 1,252㎡ 9억 5,581만 6,000원임을 알려드립니다. 구체적인 현황은 내용이 많기 때문에 별도로 자료로 제출하겠습니다. 다음은 97년도 결산상 불용액 내역 및 성질별 발생사유를 말씀드리면, 이것은 송미화 위원님, 이강진 위원님, 한춘자 위원님, 김평성 위원님, 김옥원 위원님이 질의를 하셨습니다. 우리 교육청의 교육비특별회계 1997년도 불용액은 총 1,316억원으로 예산현액 대비 4.2%가 됩니다. 인건비 78억원은 초.중등교원 명예퇴직희망자 감소로 인한 지급사유 미발생 및 집행잔액 38억원, 명예퇴직.정년퇴직.의원면직 등 교원 정원 조정에 따른 교원 및 일반직 공무원 보수잔액 35억원, 기타 절감액 및 집행잔액이 5억원입니다. 물건비 287억원은 교원 및 일반직 보수 중 업무추진비, 복리후생비 집행잔액 40억원, 예산절감 계획에 의한 절감액 115억원, 원어민 영어 보조교사 41명 감배정 및 39명의 중도사직에 따른 집행잔액 33억원, 국외연수 등 사업취소 변경 및 연수시 자체강사 활용으로 예산절감 9억원, 각종 사업의 축소 등으로 인한 잔액 20억원, 각급학교 운영비 배정 후 집행잔액 10억원, 초.중학교 무상 교과서대 학생수 감소로 인한 집행잔액 10억원, 실험실습비 및 기타 집행잔액 50억원 등입니다. 경상이전비 145억원은 정원 및 기준호봉 미달운영으로 인한 연금, 의료보험비, 퇴직수당 부담금의 잔액 58억원, 연금 지급사유 미발생 및 각종 보상금 집행잔액 28억원, 국고대여 장학금 대부인원 감소로 지급사유 미발생 14억원, 사립학교 재정결함지원금 절감액 및 최종정산 후 잔액 25억원, 사립 특수학교의 증원 교직원의 예상보다 낮은 호봉자 임용 및 임용시기가 늦어짐에 따른 인건비 잔액 8억원, 예산절감 계획 및 기타 집행잔액 12억원 등이며, 자본 지출경비 700억원은 사립고교 실험실습비 확충 및 컴퓨터 보급 잔액이 5억원, 당초예산액보다 토지 감정평가액이 추가소요되어 예산확보의 어려움과 착공시기 및 부지관리의 어려움으로 토지매수를 못해서 유보된 금액이 160억원입니다. 또 지장물 이전지연으로 공사를 부분준공하여 불용액 발생 40억원, 지역주민의 특수학교 설립반대로 공사지연 및 부분준공 90억원, 교사신축 또는 개축공사 민원발생, 또 시공사 부도 및 설계변경 등으로 인한 공기지연으로 재사고이월이 불가피하여 불용된 것이 27억원, 교사개축공사의 설계미집행과 신축취소 등 지급사유 미발생 26억원, 설계비, 시설비, 감리비의 낙찰차액에 따른 집행잔액 147억원, 토지매입비 예산액과 계약액과의 차이에서 발생된 집행잔액 13억원, 예산절감 및 기타 집행잔액 192억원 등입니다. 예비비 지급사유 미발생으로 인한 불용액이 또 106억원입니다. 사실상 집행액은 많습니다만 그 불용액은 우리가 집행절감계획에 따라서 많은 액수가 발생했다는 말씀을 드립니다. 다음은 이경애.유준상.김평성 위원님께서 설계변경으로 인한 예산증액과 물가변동으로 인한 계약금액 조정시 면밀한 검토가 있었는지에 대해 물으셨습니다. 계약금액의 변경에는 크게 설계변경으로 인한 계약금액 조정과 물가변동에 의한 계약금액 조정이 있습니다. 우선 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제64조의 규정에 의해 실시하는 것으로 현행규정은 계약일로부터 60일이 경과하고 금액이 5% 이상 증감이 발생하면 조정하게 되는 것입니다. 98년 상반기까지는 주로 인상이 되었으나 98년 9월 이후에는 인하요인도 발생하고 있습니다. 해당학교는 서울정문학교 교사증축이 약 7,000만원, 도봉정보산업고등학교 교사증축 약 5,000만원이 인하가 되었다는 말씀을 드립니다. 설계변경의 주요사유는 당초 설계시 추정내역과의 상이로 인한 기초구조 변경, 주민민원에 따른 요구 수용, 학교요청에 따른 각종 시설변경, 계약금 1억원 이상 공사의 경우 내역서상 물량누락 및 오류수정으로 인한 물량정산 변경 등이 대부분입니다. 설계변경시에는 도급자의 요청에 의해 감리단에서 검토, 확인 및 설계자의 확인을 거쳐서 발주청의 승인을 얻어 시행하고 있습니다. 교원연수원의 경우는 연수과정에 필요한 수영장 증축 등이 추가되었고, 둔촌고의 경우는 당초 36학급의 경우에서 45학급으로 규모확충에 따른 시설추가, 개웅초등학교는 민원으로 인한 운동장계획고를 낮추는데 암반파쇄비의 증가 등의 요인이 있었음을 말씀드립니다. 앞으로 충분한 설계기간의 확보와 함께 일선학교장과의 협의를 통하여 설계변경 요인을 줄이도록 계속 노력하겠으며, 이 문제 해소방안의 하나로 각종 시설공사 설계시 월 2회 이상 실시하는 설계협의회를 보다 강화하도록 하겠습니다. 다음은 대천임해수련원 신축공사에 대한 건축공사 세부추진계획을 말씀드리겠습니다. 이것은 윤여형위원님께서 질문하셨습니다. 대천임해수련원 신축공사의 현재공정은 지붕층 골조공사와 내부 조적공사중으로 전체공정의 56% 정도 진행중에 있습니다. 공사개요로는 부지 3,910㎡에 지하1층 지상4층 콘크리트건물로 학생 500명을 일시에 수용할 수 있으며, 570석의 강당, 250명 정도의 식당과 회의실 및 휴게실 등의 시설이 있습니다. 총 사업비로는 토지매입비 8억 9,000만원을 포함하여 102억 4,000만원이 소요될 예정이며, 99년도 소요예산은 47억원이고 99년 7월에 개관할 목표로 공사추진에 최선을 다하고 있음을 말씀드립니다. 다음 한춘자 위원님께서 교사 신축공사에 있어서 최초 시공업체의 부도에 따른 보증시공 등 향후대책을 물으셨습니다. 98년도에 부도발생업체는 서울교원연수원 신축공사를 시공하는 자유건설주식회사 등 본청 및 지역교육청을 합하여 모두 27개 사입니다. 업종별로는 건설업체가 가장 많은 22개 사이며, 전기공사업체가 4개 사, 통신공사업체가 1개 사입니다. 부도발생대책으로는 화의 등으로 계속 공사를 추진하는 공사가 교원연수원 신축공사 등 3건, 공동도급자가 계속 추진하는 공사가 수도여고 이전 신축공사 등 4건, 연대보증사가 보증시공을 이행하는 공사가 혜화여고 이전 신축공사 등 17건이며, 인헌고등학교 강당 증축공사 등 6개 공사는 현재 공사가 완료되었습니다. 부도발생으로 공사를 이행치 못한 시공회사는 부정당업체로 영업정지 등의 제재를 조치하고 있습니다. 다음은 함태호 위원님, 한춘자 위원님, 김옥원 위원님, 이경애 위원님이 질의하신 97년도 자체수입 미수납액 75억 4,038만원이 발생된 사항과 관련해서 함태호 위원님께서는 학교담장 밖의 학교용지 점유자에 대한 토지사용료의 징수실적, 주민과의 마찰유무, 토지불하 방안 등에 대하여 질문하셨고, 이경애 위원님께서는 잡수입에서 토지매입자 미납자의 명단, 주소, 직업과 미납사유에 대하여 질문하셨으며, 한춘자 위원님께서는 토지매각대금 미수납금에 대한 향후대책에 대해 질문하셨으며, 김옥원 위원님께서는 잡수입에서 68억원의 미수납액이 발생된 내역과 향후대책에 대하여 질문하셨습니다. 네 분 위원님의 질문내용은 상호 관련이 있으므로 일괄 답변드리도록 하겠습니다. 미수납된 과목별 내용은 재산수익에 있어서 2억 2,322만원, 입학금 및 수업료수입에서 5억 287만원, 잡수입에서 68억 1,412만원의 미수납액이 발생하게 되었습니다. 재산수입에서 2억 2,322만원이 미수납된 사유는 재산임대수입과목에서 학교담장 밖 학교용지 등을 주택부지 일부로 편입 사용하는 점유자들이 토지대부계약을 체결한 후 경제적 어려움을 이유로 대부료를 미납한 것이 1,306만원이며, 재산매각수입대금에서 교육청 소관 잡종재산을 매입토록 계약체결 한 후 금호동주택개량조합 등이 분납금 일부를 경제적 어려움을 이유로 미납된 것입니다. 입학금 및 수업료수입에서 5억 287만원이 미수납된 사유는 중학교 1,255명, 인문고 298명, 실업고 861명, 방송통신고 45명의 학생이 경제적 어려움으로 수업료를 미납한 것입니다. 잡수입에서는 68억 1,412만원이 미수납되었는데 그 사유는 잡수입의 변상금 9억 3,961만원, 위약금 1억 4,345만원, 잡수입 1억 763만원으로 누계 11억 9,070만원이 미수납되었으며, 과년도수입이 수업료수입 4,155만원, 사용료수입 47만원, 기타수입 55억 8,138만원으로 누계 56억 2,341만원이 미수납되었습니다. 미수납된 내역은 과년도 수업료 미수납액 4,155만원, 토지대부료 미수납액 1,107만원, 토지매각대 분납이자 미수납액 5,255만원 등 약 1억 4,000만원을 제외한 나머지 약 66억 7,000만원은 변상금 미수납액으로서 발생년도에 따라 예산과목상으로만 변상금, 잡수입, 기타수입으로 구분된 것입니다. 공유재산을 민간인이 점유하게 된 사유는 점유토지 대부분이 학교담장 밖에 인접한 10평 미만의 소규모로 학교설립 당시 경사지, 옹벽, 축대 등 지형상 지적선대로 담장을 설치할 수 없어 부득이 지적선 안쪽으로 설치하여 민간인이 점유하게 된 것입니다. 민간인이 공유재산을 점유하고 있는 현황을 보면 총 898필지 6만 5,255㎡를 점유하고 있습니다. 98년 현재 무단점유한 민간인에 대하여는 지방재정법 제87조의 규정에 따라 공시지가로 산정하여 총 80억 2,219만원의 사용료 및 변상금을 부과하여 17억 9,178만원을 징수하였습니다. 우리 교육청에서는 변상금 징수를 위하여 체납자의 보유재산에 대한 실태를 조사하여 127건을 압류조치하였고, 또한 전화가입권 및 차량 25건을 압류하였으며, 재산압류 후에도 변상금을 납부치 않을 것에 대비 성업공사와 공매대행협정을 체결하여 공매추진중에 있습니다. 또한 체납변상금 징수 강화를 위해 98년도에 추가로 체납자 714명에 대하여 관계기관에 근무직장 및 보유재산을 조회한 결과, 431명이 재산을 소유하거나 직장에 다니는 것으로 확인되어 행정예고를 거쳐 봉급 및 재산압류를 실시하여 변상금 징수 및 채권확보중에 있습니다. 그러나 무단점유자의 상당수가 변상금을 납부하기가 곤란한 경제적으로 어려운 처지에 있기 때문에 변상금 징수실적이 저조한 실정입니다. 앞으로 우리 교육청에서는 점유자들이 경제적 어려움을 다소라도 해소하기 위하여 서울 특별시교육감소관공유재산관리조례를 개정하여 사용료를 낮추도록 추진함으로써 부담을 경감시키도록 노력하겠습니다. 재산매각수입 중 토지매각수입 과목에서 미수납액 2억 1,016만원이 발생되었으며, 토지매각 건수는 동부교육청 1건, 서부교육청 1건, 남부교육청 1건, 성동교육청 18건으로 총 21건입니다. 토지매각대 미수납액의 주요내역을 말씀드리면, 동부교육청이 경기도 가평군 대성리 소재 대지 1,673㎡를 5년 후에 분납토록 매매계약을 체결하였으나 계약금 납부 후 1회 분납금 8,000만원을 납부치 않고 있으며, 성동교육청 관내 금호동주택개량조합에 대해 매각한 토지대금 분할 납부금 중 8,850만원을 조합원 일부의 실직 등 경제사정으로 납부치 않고 있으며, 서부 및 남부교육청 소관 등 나머지 토지매각대 미수납액은 총 4,165만원으로, 개별적으로는 소규모 토지매각으로서 매입자가 경제적 사정으로 매입자가 분납금을 납부치 않고 있습니다. 토지매각대 분납금 미납자에 대하여는 1차적으로 연체료를 부과하고, 계속하여 미납할 때는 계약해제 후 변상금 부과, 재산조회 후 압류 등 필요한 조치를 강구토록 하겠습니다. 그리고 토지매각대 및 이자 미납자의 명단, 주소 등은 별도 자료로 제출토록 하겠습니다. 이상 답변을 마치겠습니다. 감사합니다. (이양한 위원장, 허광태 간사와 사회교대)